Форум » Договорные отношения » Тексты договоров » Ответить

Тексты договоров

maru: тексты договоров разных заказчиков

Ответов - 1

eww: Ну вот. Это такой, чтоб Технадзор не беспокоить и до 100тыров: Муниципальный контракт № ___ г. ______________ «___»___________ 2009 года Муниципальный заказчик – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр детского и юношеского туризма и экскурсий (МОУ ДОД ЦДЮТиЭ), в лице директора _______________________________________________, действующего на основании Устава от имени муниципального образования «___________________________» и общество с ограниченной ответственностью «________________________», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора __________________________________________, действующего на основании __________________________________________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании п. 14 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. 1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работу, указанную в п. 1.2 настоящего контракта и сдать ее результат Муниципальному заказчику, а Муниципальный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по ___________________________________________________________________________ в МОУ ДОД ЦДЮТиЭ, по адресу _________________________ (далее - работы). 1.3. Содержание и объем работ определяются в согласованном сторонами расчёте стоимости (приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 2.1 Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее 5-ти дней с момента подписания контракта. 2.2. Подрядчик обязуется закончить работу не позднее ___________ 2009г. 3. ЦЕНА КОНТРАКТА 3.1. Сумма настоящего контракта составляет _______________ рублей (________________________________________________________), в том числе НДС – нет. Цена каждого вида работ устанавливается в расчёте стоимости. 3.2. Расчеты с Подрядчиком осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на его расчетный счет после подписания акта выполненных работ. 3.3. Оплата производится по факту выполнения работ в течение 5-ти банковских дней со дня поступления денежных средств на расчётный счёт Муниципального заказчика. 3.4. Цена работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 4.1. Подрядчик обязан: 4.1.1. Выполнить все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работы Муниципальному заказчику в срок и в состоянии, соответствующим условиям настоящего контракта. 4.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ. 4.1.3. Применять в процессе производства работ необходимые строительные материалы, комплектующие изделия и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. 4.1.4. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по охране труда, по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также охрану материалов, изделий, конструкций. 4.1.5. Вести с момента начала работ и до завершения работ на объекте журнал производства работ. 4.1.6. В 10-дневный срок после подписания акта о приёмке выполненных работ вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество. 4.1.7. При полной готовности объекта в 2-дневный срок письменно известить об этом Муниципального заказчика. 4.1.8. При производстве работ на объекте обеспечить применение материалов и оборудования надлежащего качества, согласованного с Муниципальным заказчиком. 4.1.9. Подрядчик имеет право заключать договоры субподряда со специализированными организациями с условием уведомления Муниципального заказчика. В этом случае Подрядчик несёт полную ответственность перед Муниципальным заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых субподрядчиком работ. 4.1.10. Производить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ и в период гарантийной эксплуатации объекта (12 месяцев). В случае не устранения указанных замечаний Муниципальный заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения замечаний и предписаний. 4.2. Муниципальный заказчик обязан: 4.2.1. Оплатить подрядчику работу, предусмотренную п. 1.2. настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом. 4.2.2. Осуществлять приёмку выполненных работ у Подрядчика. 4.2.3. Муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ. 4.2.4. Осуществлять бухгалтерский учёт затрат и отчётность по выполнению работ на объекте. 4.3. Муниципальный заказчик имеет право: 4.3.1. Проводить выборочную проверку объёмов выполненных строительно-монтажных работ и других затрат. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются. 4.3.2. Расторгнуть настоящий контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 5.1. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, оборудования, конструкций и систем, применяемых для выполнения работ, будут иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, другие документы, удостоверяющие их качество. 5.2. Подрядчик письменно информирует Муниципального заказчика за один день до начала приёмки отдельных ответственных конструкций, оборудования и скрытых работ по мере их готовности. 5.3. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, на которой ведутся работы, вывоз строительного мусора в период выполнения работ. 5.4. Скрытые работы оформляются соответствующим актом. 5.5. Приступать к выполнению последующих работ только после приёмки Муниципальным заказчиком скрытых работ. 5.6. В случае если представителем Муниципального заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Муниципального заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Муниципального заказчика, то подрядчик за свой счёт обязан открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Муниципального заказчика согласно его указанию, а затем – восстановить её. 5.7. В случае если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 5.8. Подрядчик ежедневно ведёт журнал производства работ с момента начала работ до их завершения. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За нарушение обязательств по контракту Подрядчик уплачивает неустойку в размере 2% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. Подрядчик несёт ответственность за качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ в соответствии техническим условиям и, в соответствии с действующим законодательством, должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. 6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. При этом Муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, не перечисленной в срок, установленных настоящим контрактом сумм оплат. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Муниципальный заказчик не несёт ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счёт Муниципального заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования. 6.3. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Муниципальный заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки. 6.4. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества, строительного мусора и (или) других отходов Подрядчик. Уплачивает Муниципальному заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки. 6.5. Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств или устранения нарушений. 6.6. Подрядчик при производстве работ на объекте обязан содержать строительную площадку и прилегающую территорию в соответствии с действующими нормами и Правилами по благоустройству и санитарному содержанию территории г. Новочеркасска, на период действия контракта заключить договоры на вывоз отходов с соответствующими специализированными организациями. 6.7. В случае нарушения санитарного состояния прилегающей к объекту работ территории в результате действий Подрядчика, Подрядчик обязан привести её в исходное состояние и благоустроить поврежденный участок территории за свой счёт в срок, согласованный с Муниципальным заказчиком. 7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3 месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Сторонами путем направления уведомления другой Стороне. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между Сторонами. 8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней. Споры, не разрешённые в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми Сторонами. 9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков. 9.3. При расторжении контракта по соглашению Сторон незавершённые работы передаются Муниципальному заказчику. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 10.1. Подрядчик гарантирует:  Качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, рабочей документацией, действующими нормами, стандартами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта,  Возможность эксплуатации объекта в период гарантийного срока. 10.2. Срок гарантии (гарантийный срок) нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается Подрядчиком продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приёмке законченного строительством объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. 10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 10.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счёт. 10.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Муниципального заказчика и Подрядчика. 10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права сторон обратится в Арбитражный суд Ростовской области по данному вопросу. 10.7. Ущерб, нанесённый в результате выполнения работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Муниципального заказчика - Муниципальным заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесённого ущерба. 10.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Подрядчик Директор __________ Муниципальный заказчик Директор ___________



полная версия страницы